【www.gbppp.com--新秀美文】
2014二建施工管理考试试题及答案
3.关于线性组织结构的说法,错误的是()。
A.每个工作部门的指令源是唯一的
B.高组织层次部门可以向任何地组织层次下达指令
C.在特大组织系统中,指令路径会很长
D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行
【标准答案—建设工程教育网】B
【建设工程教育网—名师解析】选项B,因为指令源的惟一,所以高层次的不能向任何低层次的下达指令。参见教材P14.
【建设工程教育网—考后点评】此题考查的是线性组织结构,网校2014年精品实验班模
11.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号),下列费用中,应计入措施项目费的是()
A.检验试验费
B.总承包服务费
C.施工机具使用费
D.工程定位复测费
【标准答案——建设工程教育网】D
【建设工程教育网——名师解析】措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。参见教材P50~51.
二级建造师《建设工程法规及相关知识》辅导资料 问题
下列关于债权与物权区分的说法中,正确的是( )。
A.债权与物权的主体不同,债权的权利主体和义务主体都是特定的,是对人权;物权的权利主体是特定的,义务主体则为不特定的,是对事权
B.债权与物权的内容不同,债权的实现需要义务主体的积极行为的协助,是相对权;物权的实现则不需要他人的协助,是绝对权
C.债权与物权发生的原因不同,债权的发生主要是根据当事人的意志,而物权的发生则主要是根据法律的规定
D.债权与物权的客体不同,债权的客体可以是物、行为和智力成果,物权的客体则只能是物 E.债权的法律关系有主体、客体和内容,而物权的法律关系只涉及客体和内容
解析
ABD
解析;债是按照合同约定或依照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。物权是民事主体依法对特定的物进行直接支配,享有利益并排除他人干涉的权利。债权与物权的区别,书中主要论及三点:(1)债权与物权的主体不同:(2)债权与物权的内容不同。(3)债权与物权的客体不同。因此正确答案为ABD。
问题
著作权,是指文学、艺术和科学作品的作者依法所享有的权利。下列行为属于著作人身权范围的是( )。
A.甲应邀在由乙完成的作品上署名
B.乙允许出版社以其姓名出版其作品
C.丙将自己原来的美术作品结集进行展览
D.丁与电影制片厂合作,将自己的作品摄制电影
E.戊向法院起诉出版社将其作品剪接后以其名义出版
解析
答案ABE
解析:著作权的内容包括人身权和财产权:①著作人身权主要有:发表权;署名权;修改权;保护作品完整权。②著作财产权包括使用权和获得报酬权,主要有:复制权;表演权;播放权;展览权;发行权;改编和摄制电影、电视录像权;翻译权,注释权和整理权;编辑权。本题中,选项A尽管其中当事人行使权力不当,但它属于著作人身权范围,选项C、D属于著作财产权范围。因此正确的选项为ABE。
问题
依据国家法律规定或行为性质必须由本人亲自进行的行为不能代理,包括( ).
A.立遗嘱 B.婚姻登记 C.商业演出 D.约稿 E.签订合同
解析
ABCD
解析;根据法律规定,下列三种行为不适用代理:(1)意思表示具有严格的人身性质的行为,如立遗嘱、婚姻登记;(2)履行具有严格人身性质的债务行为,如商业演出、约稿;(3)违法行为不得代理。因此,正确
的选项为ABCD。
问题
下列各项中,可以作为民事法律关系的客体的有( )。
A.阳光 B.房屋 C.经济决策行为 D.非专利技术 E.空气
解析
BCD
解析;民事法律关系客体一般分为财、物、行为和非物质财富。表现为物的客体是指可以为人们控制和支配,有一定经济价值并以物质形态表现出来的物体。有些物不能为人所控制或支配,或即使可为人们控制和支配,但无一定经济价值的物,都不能作为民事法律关系的客体。阳光、空气等不能为人们控制和支配,没有经济价值,不能作为民事法律关系的客体。
问题
根据有关法律的规定,下列选项中,属于无效民事行为的有( )。
A.不满l0周岁的丫丫自己决定将压岁钱500元捐赠给希望工程
B.李某因认识上的错误为其儿子买回一双不能穿的鞋
C.甲企业的业务员黄某自己得到乙企业给予的回扣款1000元而代理甲企业向乙企业购买了10吨劣质煤
D.丙公司向丁公司转让一辆无牌照的走私车
E.14周岁的刘某因学习成绩突出,被学校奖励500元
解析
ACD
解析:法律行为的有效要件主要包括四点:(1)法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力;(2)行为人意思表示真实;(3)行为内容合法;(4)行为的形式合法.本案中,不满l0周岁的丫丫是无民事行为能力人,其行为为无效民事行为.C、D选项行为的内容不合法,为无效民事行为。李某为其儿子买鞋、刘某因学习成绩突出被学校奖励500元是有效民事行为。故正确的选项为ACD。
问题
依据合同,甲欠乙一万元工程款,甲在没有偿还乙工程款前死亡,下面说法正确的是( )
(A)甲欠乙的债因当事人死亡而解除
(B)乙对于这笔工程款的诉讼时效自甲死亡时开始计算
(C)如果甲无遗产可供执行,又无义务承担人,则人民法院可以裁决终结甲偿还乙工程款的执行
(D)乙对甲的债权不需要其他人的协助,是绝对权
解析
C
解析:对于A,因当事人死亡而解除的必须是基于人身性质的合同之债。对于B,诉讼时效是自当事人知道或者应当知道权利受到侵害时开始计算,此时甲的财产继承人是否还款尚不确定,也就不能确定权利受到侵害。
问题
下面说法正确的是( )
(A)法律关系的主体只能是人
(B)法律关系的客体只能是物
(C)法律关系的内容只能是权利和义务
(D)法律关系的产生只能是通过签订合同
解析
C
问题
1999年2月3日,某甲的妻子某乙趁着某甲外出做生意将夫妻共有的一栋楼房出售给某丙。当年8月6日,某甲返回家中,得知某乙出售房产后痛心不已,急令某乙返还.某乙被迫向某丙提出返还要求,但某丙拒绝。2001年7月25日,某甲一怒之下到县起诉某丙,但在途中由于山洪暴发冲毁了道路,无法到达。一直到l0月12日道路修通之后,某甲才得以赶到法院起诉。法院对于该起诉的处理,正确的是( )。
A.拒绝受理,因为已经超过诉讼时效期间
B.应当受理,并已经超过诉讼时效
C.应当受理,适用诉讼时效中断的规定
D.应当受理,适用诉讼时效中止的规定
解析
D
解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利,即丧失在诉讼中的胜诉权的法律制度。诉讼时效是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算。诉讼时效的期间是可变期间,可以中止、中断、延长。根据规定,在诉讼时效期间的最后六个月,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算.
问题
当发生多次索赔事件以后,适宜采用( )计算索赔金额。
A.实际费用法 B.总费用法
C.综合费用法 D.实物费用法
B
解析
B
问题
甲不慎落水,乙奋勇抢救,抢救过程中致甲面部受伤,同时乙丢失手机一部。下列表述中( )是正确的?
A.乙应赔偿甲面部受伤的损失,甲不应赔偿乙失落手机的损失
B.乙应赔偿甲面部受伤的损失,甲应赔偿乙失落手机的损失
C.乙不应赔偿甲面部受伤的损失,甲不应赔偿乙失落手机的损失
D.乙不应赔偿甲面部受伤的损失,甲应赔偿乙失落手机的损失
解析
D
解析:《民法通则》第93条规定,没有法定的或者约定的义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务的,有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。根据最高人民法院对民法通则的解释,该费用包括管理或者服务活动中直接支出的费用,以及在该活动中受到的实际损失。乙在实施无因管理过程中,无过错地致甲的面部受伤,不承担赔偿责任。因此,正确的选项为D.
问题
建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模,应当与( ) 一致。
A.建筑工程规划许可证 B.所设计的施工图纸
C.依法签订的施工承包合同 D.,竣工验收相关资料
解析
C
问题
某甲向银行取款时,银行工作人员因点钞失误多付给1万元.甲以这1万元作本钱经商,获利5000元,其中2000元为其劳务管理费用成本。一个月后银行发现了多付款的事实,要求甲退回,甲不同意。下列有关该案的哪一表述是正确的?
A.甲无需返还,因系银行自身失误所致
B.甲应返还银行多付的l万元
C.甲应返还银行多付的1万元,同时还应返还1个月的利息
D.甲应返还银行多付的1万元,同时还应返还1个月的利息及3000元利润
解析
C
解析;《民法通则》第92条规定,没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失的,应当将取得的不当利益返还受损失的人。根据最高人民法院对民法通则的解释,退还的不当利益,应当包括原物和原物所生的孳息。利用不当得利取得的其他利益,扣除劳务管理费用后,应当予以收缴。因此,正确的选项为C。甲以这1万元作本钱经商,获取的3000元利润,应当予以收缴。
问题
下列行为中,不能引起债的法律关系产生的是( )。
A.乙建设单位向若干施工企业发出招标公告
B.某企业在银行取款时,由于工作人员疏忽,多支付其2万元
C.某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁
D.建设单位将施工企业遗留
09年二级建造师《施工管理》名师整理汇总
2Z101011掌握建设工程项目管理的类型
1.针对一个建设项目,为什么存在不同类型的项目管理?如何划分?各参与方分别属于哪种类型? 答:按建设工程生产组织的特点,一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务,而各参与单位的工作性质、工作任务和利益不同,因此就形成了不同类型的项目管理。项目管理的类型主要有:业主方的项目管理、设计方的项目管理、施工方的项目管理、供货方的项目管理和建设项目工程总承包方的项目管理等。
投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。施工总承包方和分包方的项目管理都属于施工方的项目管理。材料和设备供应方的项目管理都属于供货方的项目管理。建设项目工程总承包有多种形式,如设计和施工任务综合的承包,设计、采购和施工任务综合的承包(简称EPC承包)等,它们的项目管理都属于建设项目工程总承包方的项目管理。
2Z101032 熟悉施工组织设计的编制方法
2.施工组织总设计和单位工程施工组织设计的编制依据有哪些?如何编制施工组织总设计?
答:施工组织总设计的编%考试大%制依据主要包括:计划文件;设计文件;合同文件;建设地区基础资料;有关的标准、规范和法律;类似建设工程项目的资料和经验等。
单位工程施工组织设计的编制依据主要包括:建设单位的意图和要求,如工期、质量、预算要求等;工程的施工图纸及标准图;施工组织总设计对本单位工程的工期、质量和成本的控制要求;资源配置情况;建筑环境、场地条件及地质、气象资料,如工程地质勘测报告、地形图和测量控制等;有关的标准、规范和法律;有关技术新成果和类似建设工程项目的资料和经验等。
施工组织总设计的编制通常采用如下程序:
(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸,进行项目特点和施工条件的调查研究;
(2)计算主要工种工程的工程量;
(3)确定施工的总体部署;
(4)拟订施工方案;
(5)编制施工总进度计划;
(6)编制资源需求量计划;
(7)编制施工准备工作计划;
(8)施工总平面图设计;
(9)计算主要技术经济指标。
二、
2Z101042掌握动态控制方法在施工管理中的应用
3.如何运用动态控制原理控制施工成本?
答:运用动态控制原理控制施工成本的步骤如下:
(1)施工成本目标的逐层分解。施工成本目标的分解指的是通过编制施工成本规划,分析和论证施工成本目标实现的可能性,并对施工成本目标进行分解。
(2)在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制。1)按照成本控制的要求,收集施工成本的实际值;2)定期对施工成本的计划值和实际值进行比较。成本的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为一个月。施工成本的计划值和实际值的比较包括:工程合同价与投标价中的相应成本项的比较;工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较;施工成本规划与实际施工成本中的相应成本项的比较;工程合同价与实际施工成本中的相应成本项的比较;工程合同价与工程款支付中的相应成本项的比较等。成本的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较,比较的成果是成本跟踪和控制报告,如编制成本控制的月、季、半年和年度报告等。3)通过施工成本计划值和实际值的比较,如发现进度的偏差,
1、某工程项目因施工需要,向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中,因施工噪声过大,被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定,对该情况的处理应是( )。P190
A.办理手续费用由发包人承担,罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担,罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案:A
2、通过合同跟踪,就可能会发现合同实施中存在着( )偏差,从而及时分析原因,采取措施,纠正偏差,避免损失。P207
A.工程计划偏离了工程目标
B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标
C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标
D.工程计划偏离了施工计划
答案:B
3、即使是固定总价合同,在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整,但必须( )。P202
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案:B
4、采用变动总价合同,施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时,可以根据( )对合同总价进行相应调整。P203
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
答案:B
5、工程变更的一般程序是:工程变更的提出——工程变更的批准——( )。P208
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行
B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行
C.工程变更指令的发出及执行
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案:C
6、如果采用单价合同,业主的工作量将增加,主要表现在( )工作量加大。P201
A.风险管理
B.合同管理
C.核实已完成工程量
D.施工管理
答案:C
7、固定总价合同减少了业主的风险,有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案:D
8、采用单价合同,在招标前,发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案:B
9、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的,根据施工合同示范文本的规定,其处理原则是( )。P192
A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延
B.工期应予顺延
C.工期不予顺延
D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延
答案:A
10、通过合同跟踪,就可能会发现合同实施中存在着( )偏差,从而及时分析原因,采取措施,纠正偏差,避免损失。P207
A.工程计划偏离了工程目标
B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标
C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标
D.工程计划偏离了施工计划
答案:B【二建考试试题】
11、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。P202
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案:C
12、某工程项目施工过程中,发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议,双方经协商,一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定,则所需要的费用应由( )。P192
A.发包人承担
B.责任方承担
C.发包人与承包人各承担50%
D.承包人承担
答案:B
13、采用成本加酬金合同,对于业主而言,有利于( )。P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案:A
14、由于承包商负责采购的材料原因,工程实际进度与经过确认的进度计划不符,承包人按照工程师的要求提出改进措施,经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案:C
15、采用成本加酬金合同,价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案:B
16、工程变更的一般程序是:工程变更的提出——工程变更的批准——( )。P208
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行
B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行
C.工程变更指令的发出及执行
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案:C
17、当时间非常紧迫时,宜采用下列哪种合同形式( )。P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案:B
18、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过,承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据施工合同示范文本的规定,该项目的实际竣工日期应是( )。P191
A.第一次送交竣工验收报告的日期
B.第一次竣工验收的日期
C.第二次竣工验收的日期
D.第二次送交竣工验收报告的日期
答案:D
19、下列关于总价合同说法不正确的是( )。P203
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案:D
20、某工程项目因施工需要,向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中,因施工噪声过大,被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定,对该情况的处理应是( )。P190
A.办理手续费用由发包人承担,罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担,罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案:A
21、某工程项目因施工需要,向有关部门办理了夜间施工手续。但在施工过程中,因施工噪声过大,被有关部门处以罚款。根据施工合同示范文本的规定,对该情况的处理应是( )。P190
A.办理手续费用由发包人承担,罚款由承包人承担
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担,罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案:A
22、工程变更的一般程序是:工程变更的提出——工程变更的批准——( )。P208
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行
B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行
C.工程变更指令的发出及执行
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案:C
23、某建设工程项目在发包时,其内容和工程量还不能明确的确定。在这种情况下,业主适合采用( )计价方式发包工程。P201
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
C.单价合同
D.总包合同
答案:C
24、采用成本加酬金合同,价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方 C.承包商 D.监理方 答案:B
2015年二级建造师考试真题及答案汇总下载
2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析
一、单项选择题
场景(一)某公司工业厂房,结构类型为3层现浇钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸9000mm×9000mm。在主体结构施工中,框架柱纵向受力钢筋的连接方式按设计要求全采用电渣压力焊接连接;现浇钢筋混凝土结构模板的拆除,项目经理根据以往经验,要求1d后拆除梁侧模和楼板底模,3d后拆除框架梁底模,以加快模板的周转。
根据场景(一),回答下列问题:
1.现浇混凝土结构的整体性好,延性好,适用于抗震抗爆结构.同时防振性和防辐射性能
较好,适用于()。
A.抗震结构
B.抗爆结构
C.抗裂结构
D.防护结构
2.钢筋机械连接通常适用的钢筋级别为HRB335、HRB400和RRB400;钢筋最小直径宜为()。
A.14mm
B.15mm
C.16mm
D.18mm
3.钢结构防火涂料按涂层厚度可分为8、H两类。其中H类为厚涂型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为()。
A.7~8mm
B.8~50mm
C.1~2mm
D.2~7mm
4.()轻便灵活,拆装方便,通用性较强,周转率高。
A.木模板
B.爬升模板
C.梁模板
D.组合钢模板
5.模板拆除时混凝土的()应符合设计要求,当设计无要求时,应符合规范的规定。
A.强度
B.厚度
C.体积
D.重量
参考答案
一、单项选择题
1、D2、C3、B4、D5、A
场景(二)某建筑公司承接了一座商厦的施工任务,该工程地上10层,地下2层。地下采用防水混凝土自防水;屋面为保温隔热屋面,屋面保温材料采用膨胀珍珠岩保温,防水材料采用合成高分子防水卷材。地下防水混凝土结构厚度为300mm,钢筋保护层厚度为35mm。
根据场景(二),回答下列问题:
6.膨胀珍珠岩观其形态属于()隔热材料。
A.纤维状
B.多孔状
C.层状
D.片状
7.屋面卷材防水施工,平屋面的沟底水落差不得超过()。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
8.当铺贴连续多跨的层面卷材时,应按()的次序。
A.先低跨后高跨、先近后远
B.先高跨后低跨、先近后远
C.先低跨后高跨、先远后近
D.先高跨后低跨、先远后近
9.合成高分子防水卷材施工不可采用的方法是()。
A.冷粘法
B.自粘法
C.热粘法
D.焊接法
10.合成高分子防水卷材用胶粘带粘法铺贴,其卷材搭接宽度是()。
A.50mm
B.40mm
C.30mm
D.20mm
6、B7、B8、D9、D10、A
场景(三)某建筑装饰公司承担了某宾馆200套客房的装修施工任务。施工按先木门窗安装、吊顶后铺设实木地板,最后对吊顶及墙面进行涂饰的施工顺序。在涂料施工中,为防止门扇、玻璃及木饰面被污染,在施涂工作面周边粘贴美纹纸。
根据场景(三),回答下列问题:
11.吊顶工程中的预埋件,钢筋吊杆和型钔吊杆应采取的表层处理方法是()。
A.防水处理
B.防碱处理
C.防锈处理
D.防腐处理
12.暗龙骨吊顶饰面板的安装方法不包括()。
A.钉固法【二建考试试题】
B.粘贴法
C.搁置法
D.卡固法
13.抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于()。
A.6%
B.8%
C.10%
D.12%
14.为防止实木地板面层整体产生线膨胀效应,木搁栅应垫实钉牢,木搁栅与墙之间留出()的缝隙。
A.20mm
B.25mm
C.15mm
D.30mm
15.地面水泥砂浆整体面层施工后,养护时间不应小于()。
A.21d
B.14d
C.7d
D.28d
11、C12、C13、B14、D15、C
二、多项选择题
场景 某装饰工程公司承担的室内装饰装修施工任务中,采取了先地面砖、吊顶后墙面漆、最后进行木地板铺贴的施工顺序。吊顶工程是一项工程量和施工难度较大的分项工程,因此,在施工中应做好吊顶工程的施工控制及质量验收:工作。
根据场景,回答下列问题:
1.在地面砖施工中,下列施工方法正确的是()。
A.地面砖铺贴前应浸水湿润2h
B.铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制其厚度和地面砖表面平整度
C.结合层砂浆宜采用体积比为1:1的干硬性水泥砂浆,厚度宜高出实铺厚度2~3mm。
铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为1:3的素水泥浆。
D.厨房地面砖铺贴时应与客厅地面砖施工方法相同。铺贴时应保持地面砖水平就位,用铁锤敲击使其与砂浆黏结紧密
E.铺贴后应及时清理表面,并用2:1水泥浆灌缝,选择与地面砖颜色一致的颜料与白水泥拌和均匀后嵌缝
2.建筑地面工程施工时,各层环境温度及其所铺设材料温度的控制应符合的要求有()。
A.采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃
B.采用砂、石材料铺设时,不应低于0℃
C.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石
本文来源:http://www.gbppp.com/yc/416577/
推荐访问:云南二建考试试题 贵州二建考试试题