【www.gbppp.com--手抄报内容】
建筑工程合同书
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结
合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:
(二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表
(三)承包方式:包工包料
第二条 工程造价为人民币
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 30天。
开工日期: 2010 年 05 月 20 日,竣工日期: 2010 年 06 月 20 日
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。【施工协议书】
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准和保修期
(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计
算,
(三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙
方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二) 材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方;
(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员
不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规
定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的
关系,否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔
偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律
效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商
无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
甲方盖章: 乙方盖章:
签订日期: 签订日期:
施工协议书
发包方(简称甲方)__________________________ 承包方(简称乙方)_________________________
根据本工程的具体情况,为明确双方责任,保证工程质量,保证施工安全,保证按时完成施工任务,合同双方依照《中华人民共和国合同法》《中华人民和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同时本着密切配合,相互协作协商一致的原则。订立如下合同条款,供合同双方共同遵照执行。若报建施工合同(指政府备案合同)《郑州市建设工程施工合同》与本合同有不相符或者抵触的地方,以本合同为准。
一、工程概况
1、工程称名:_______________________________________
2、工程地点:______________________________________
3、工程内容:_____________________________________ 本工程为石材市场工程,总建筑面积约16万平方米,地上建筑面积约16万平方米,以实际发生的建筑面积为准。
二、资金来源,企业自筹
1、承包内容
A、建筑工程 B水电安装 C 门窗安装 D给排水安装(结构、水、电、指弱电系统工程)包括主体部分,室内给水、排水工程,以上建筑以设计施工图纸为准。
三、承包方式
本合同为包工包料,依据2013定额执行,《湖北省建设工程工程続合单价》预算总价合同。总价包工包料,包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包保修、包工程资料的整理归档。
四、合同工期
(一)开工日期(2016年___月_____日,进场_____日开工)竣工日期(2017年_____月)工期总日历天数______日历天(以开工令为开始时间推算天数)
(二)控制节点工期:控制节点工期、节点工期提前不奖,工期拖延则每天罚款500元,每月28日考核本月节点工期进度的完成情况作出相应奖罚。
五、质量标准:本工程质量标准为合格
六、合同价款:1、工程竣工后按国家现行建筑面积计算规则进行竣工结算的建筑面积为基数。2、根据现有建筑设计图标明的建筑右积计算的合同总价即合同总价(人民币)约2.2亿。3、工程竣工完成后按实际完成的建筑面积(根据国家现行建筑面积计算规则计算),不按投影面积计算)决算。
七、组成合同的文件组成,本合同的文件包括
1、本合同协议书。2、中标通知书。3、投标书及附件。4、本合同专用条款。5、本合同通用条款。6、本合同履行过程中,双方有关工程的洽商,变更,会议纪要等书面协议或文件。7、工程量清单及工程报价单或预决算书。8、图纸,甲方提供8份有
效图纸。9、标准、规范及有关技术文件。10、本合同补充条款。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、图纸会审和交底的时间:开工前5天组织乙方设计方,监理等相关部门进行图纸会审,具体时间另定。
十一、施工组织设计和工期:1、承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间、图纸会审后7天内提交切实可行的施工组织设计30天内提交专项施工方案。
十二、质量与验收:工程质量标准,全部合格,施工现场应达到文明工地标准,质量标准的评定,以现行或行业的质量检验评定标准和规范为依据。
十三、安全施工:施工中因乙方原因发生的一切工伤,火灾等安全事故概由乙方承担全部责任。并保护好现场即时上报有关单位,严禁在工地打架、斗殴、闹事等。
十四、工程款的支付及保证金。1、发包人向承包人支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:本工程没有预付款,根据工程具体情况,甲方应向乙方支付单项工程的5%进场费。本合同签定后乙方人员设备进场后三日内,乙方必须向甲方交纳工程履约保证金100万元整(壹佰万元整)该条款按补充协议执行。
2、工程款(进度款)支付:双方约定的工程进度款支付的方式
和时间,双方约定本工程乙方带资施工。
3、工程款支付方式:以银行转帐方式,发包人将工程款支付到承包人指定的银行帐号上。
十五、违约、索赔和争议:违约:1、本合同中关于发包他 违约的具体责任如下:本合同通用条款第26.4款,第33.3款约定发包人违约应承担的建约责任,超过三个月未支付款项,发包人按银行同期贷款利率计算拖欠工程款的利息,向承包人支付违约金。双方约定的发包人其他违约责任:由建设单位及另行发包工程项目的施工对承包人造成停工、窝工等损失,承包人除顺延工期外,发包人要向承包人支付人工、机械台班损失费,本合同中关于承包人建约的具体责任如下:本合同通用款14.2款约定承包人违约应承担的违约责任按专用条款14款执行。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任按专用条款17.4款执行。
十六、不可抗拒力:双方关于不可抗力的约定
1、破坏力较大的地震。2、6级以上持续24小时的大风。3、持续降雨24小时且降雨量为200mm以上。4、40摄氏度以上持续2天的高温天气。5、政府的调挖政策。
十七、在施工过程中因甲方资金不足造成停工的,乙方必须按合同继续施工,乙方应按合同规定期限内交工。合同签订生效后30日内甲方必须按排乙方进场。具体时间以进场通知书时间为准。
十八、未尽事宜,以双方协商的补充协议为准。
十九、本协议一式八份,双方各持四份,签字盖章生效。
发包方(盖章) : 承包方(盖章):
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
电话:
年 月 日【施工协议书】
法定代表人(签字):委托代理人(签字):电话: 年 月 日
施工协议合同
甲方: 晋城市城区北石店镇临泽村委
乙方:淮滨县固城建筑安装有限责任公司
根据《合同法》及有关规定,针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款,相互监督共同遵守。
一、施工内容:村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑,混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
开工日期:2008年3月10日
竣工日期:2008年11月10日
三:质量要求:
严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工,因工程质量造成的返工,费用由乙方承担。
四、安全施工:
乙方自觉遵守安全操作规程施工,如违章、违规造成的一切安全事故,乙方自行承担。
五、工程结算方式:
根据实际完成的工程量结算,(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。【施工协议书】
六、实际项目及价格:
1、160mm厚黄沙混凝土路面75元/㎡
2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元/m
3、混凝土路沿石安砌(100*750*300)35元/m
4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300mm水泥管90元/m。
5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元/座
6、人工挖土方30元/立方米
7、农用车300元/台班
8、勾机1800/台班。
9三轮车200元/台班。
10、零工,60元/工日。
七、付款方式:
工程完工后一次付清工程款。
本协议自签订之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,一式两份,甲乙双方各执一份,工程结束,款已付清,合同自行作废。
甲方:(盖章) 乙方(盖章)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
年 月 日 年 月 日
建设工程施工合同
建设单位:晋城市城区北石店镇林子村委
施工单位:淮滨县固城建筑安装有限责任公司
[篇一:工程施工安全协议书范本]
建设单位(以下简称甲方):_________
承包单位(以下简称乙方):_________
工程名称:_________
工程地点:_________
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照<中华人民共和国安全生产法>、<中华人民共和国建筑法>、<中华人民共和国合同法>以及<建设工程安全生产管理条例>建设部<施工现场临时用电安全技术规范>(jgj46-88)、<建筑施工安全检查标准>(jgj59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。施工协议书范本。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场<生产安全事故应急救援预案>。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。施工协议书范本。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、协议内容:
(一)登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,fǔ 部门调查处理、统计上报。
发包单位(章):承包单位(章):
法人代表:_________法人代表:_________
法人委托代理人:_________法人委托代理人:_________
签定日期:_________年_________月_________日
注:本责任书一式肆份,由发包方、承包方各执两份。
[篇五:单项工程施工协议书]
甲方:______________________________________
乙方(施工责任方):________________________
甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行<施工技术验收规范>。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关
推荐访问: