【www.gbppp.com--人文百科】
按期完工承诺书 致霸州市武平房地产开发有限公司： 武平名郡小区一期9、14、18号楼及1、2号地下车库工程由我司负责施工建设，并且与
贵司签订了施工合同，施工合同竣工日期为2014年8月10日。我司保证按上述时间节点完
成所有工程施工并验收完毕，具备入住条件。如因我司项目部原因造成项目延误工期，给贵
司带来的损失由我方负责赔偿。（损失包括回迁户过渡费延期补偿、购房人延期入住补偿） 特此承诺！ 承诺人：北京建工海亚建设工程有限公司 武平名郡项目经理：
2014年3月13日篇二：施工工期承诺书模板 施工工期承诺书
致xxx有限公司： xx.xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期
要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。 从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足
在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。 特此承诺 浙江xxx项目部 承诺人：张xx 2012年4月7日 施工合同备案及相关规费缴纳承诺书 为促进市场经济秩序稳定，维护国家，业主和我方的合法利益。现根据国家相应法规、
相关市场管理条例，经我方慎重考虑，做出以下承诺：
一、严格遵守党中央制定的有关的条例、规定及国家制定的有关施工合同备案及相关规
费的法律、法规，尊重有关制度，在业务和经济往来活动中坚决履行我方在投标时签订的合
同，共同创建良好的经济环境。
二、我方将按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四章“开标、
评标和中标”第四十七条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招
标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内
容的其他协议。
三、我方将完全按照国家、国家相应制度，在规定日期前缴纳各种规费。
四、我方若违反上述承诺，我方将接受贵方对我方的教育和批评，由此对贵方造成的经
济损失由我方负责，并视具体情节和造成的后果而定。 承诺人：公司名称（盖章） 法定代表人或委托人（签字） 日 期： 施工现场及施工驻地安全卫生承诺书 为确保良好的施工现场，更好的安全施工及施工驻地的安全卫生条件，我方现郑重承诺：
一、 在施工期间，严格按业主和市场要求，依照《建筑施工安全检查标
准》和《施工许可证》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从业主和
市场相关部门的日常管理和检查。
二、 对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教
育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。
三、 我方将实行文明施工，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解
释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员、设备的安全。
四、 严格遵守施工场地清洁卫生的要求， 施工中严格遵守安全、文明施
工管理有关规定，做到安全文明施工。
五、 施工驻地，我方将配备清扫人员，并定期进行宿舍卫生检查，坚决
杜绝违规使用电器，我方将按照公司相关规定，严格履行。 承诺人：公司名称（盖章） 法定代表人或委托代理人（签字）： 日 期：2010年8月5日篇三：项目完工后的承诺书1 全承诺书 道隧集团工程有限公司（简称“公司”）： 我方（责任人）在此郑重承诺：
1、工程完工后，我方仍继续履行我方与公司签订的《工程施工承包责任书》中未完成的
责任与义务，向公司交清责任书规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项目
相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料、交工验收证书、
竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。
2、凡与四川华电杂谷脑水电站cx标土建工程（简称“本项目”）相关的所有对内、对外
债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工
工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。
3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关
事宜均由我方负责，与公司无关，并同意如发生以上问题，公司可以扣留我方在本项目的履
约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支
付。
特此承诺 承诺人（责任人）： 年 月 日 承诺书 道隧集团工程有限公司（简称“甲方”）： 我方（乙方）在此郑重承诺：
1、工程完工后，我方仍继续履行我方与甲方公司签订的《工程项目施工合同》中未完成
的责任与义务，向甲方交清合同中规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项
目相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料、交工验收证
书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。
2、凡与省道203线二级公路改建工程垫江至丰都e合同段（简称“本项目”）相关的所
有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保
证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。
3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关
事宜均由我方负责，与甲方无关，并同意如发生以上问题，甲方公司可以扣留我方在本项目
的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外
债支付。
特此承诺 承诺人（乙方）： 年 月 日篇四：工程完工质量保证承诺书 质量保证承诺书 xxxx公司：
贵我双方于2010年12月3日签订的xxxxx交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合
同号 ）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事宜慎重承诺如下：
1、本工程保修期内因安装质量问题导致用电设备发生故障或用电事故发生造成使用者经
济损失的，由我公司承担相应赔偿责任。
2、本工程保修期为三年，保修期自本工程验收合格送电之日起并期满结束。
3、工程保修乙方应承担保修责任，无论维修责任是否在乙方，乙方均应按照甲方要求进
行维修，维修费用由责任方承担，如乙方不按照甲方要求进行维修，甲方将安排其他施工单
位维修，维修所发生的费用由乙方承担并在乙方的保修金中扣除。
4、保修期满后，乙方应继续提供优质的服务，维护维修酌情收取成本费。
5、我公司服务热线24小时开通，抢修电话xxxxx.并保证接到故障电话一小时内到达现
场抢修。 承诺单位： 2011-3-2篇五：提前竣工承诺书 承诺书
淮安新城房地产开发有限公司： 江苏万源工程咨询有限公司： 我司承包施工淮安市翔宇大厦工程，因工程创优申报时间紧迫，我司特申请提前办理 验收手续；
兹有：
□ 材料未报验□ 报验不合格 □ 工
序未验收□ 验收不合格 □ 资料未报验□ 资料不合格 以上签字及验收的资料，仅对创优办理手续使用，不作为任何其它验收等使用；
本资料不得复印，复印无效；因本资料被上级主管部门处罚，由我司承担；我司承诺 部 项验收及资料于 日前完成；拿本资料充当验收资料，不
进行验收程序，我司愿意工程款不予付款，超期并给予五千元/天罚款。
施工工期承诺书
致：民勤县第三建筑安装工程有限责任公司
民勤县大滩乡大滩社区项目二标段20#、21#、25#、26#楼砌体工程由我施工方承建，根据公司及乡政府今年交房计划的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月1日至5月10日这40天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在5月20日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。 特此承诺
二标段20#、21#、25#、26#砌体班
组
承诺人：胡开锋
联系电话：13884576319
2015年4月10日
施工工期承诺书
致：民勤县第三建筑安装工程有限责任公司
民勤县大滩乡大滩社区项目二标段2#商铺、19#楼、24楼楼砌体工程由我施工方承建，根据公司及乡政府今年交房计划的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月1日至5月10日这40天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在5月10日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺【工程时限完工承诺书】
二标段2#、19#、24#砌体班组
承诺人：谢兴恩
联系电话：18294190298
2015年4月10日
施工工期承诺书
致XXX有限公司：
xx.xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
特此承诺
浙江xxx项目部
承诺人：张xx
2012年4月7日
施工合同备案及相关规费缴纳承诺书
为促进市场经济秩序稳定，维护国家，业主和我方的合法利益。现根据国家相应法规、相关市场管理条例，经我方慎重考虑，做出以下承诺：
一、严格遵守党中央制定的有关的条例、规定及国家制定的有关施工合同备案及相关规费的法律、法规，尊重有关制度，在业务和经济往来活动中坚决履行我方在投标时签订的合同，共同创建良好的经济环境。
二、我方将按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四章“开标、评标和中标”第四十七条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
三、我方将完全按照国家、国家相应制度，在规定日期前缴纳各种规费。
四、我方若违反上述承诺，我方将接受贵方对我方的教育和批评，由此对贵方造成的经济损失由我方负责，并视具体情节和造成的后果而定。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托人（签字）
日 期：
施工现场及施工驻地安全卫生承诺书
为确保良好的施工现场，更好的安全施工及施工驻地的安全卫生条件，我方现郑重承诺：
一、 在施工期间，严格按业主和市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》和《施工许可证》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从业主和市场相关部门的日常管理和检查。
二、 对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。
三、 我方将实行文明施工，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员、设备的安全。
四、 严格遵守施工场地清洁卫生的要求， 施工中严格遵守安全、文明施工管理有关规定，做到安全文明施工。
五、 施工驻地，我方将配备清扫人员，并定期进行宿舍卫生检查，坚决杜绝违规使用电器，我方将按照公司相关规定，严格履行。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
日 期：2010年8月5日
2016工程进度承诺书范文
工程进度承诺书范文
致： 安徽省隆峰建设工程有限公司第二分公司
本班组全面响应 京城国际住宅小区二期工程的施工进度计划，严格按照设计图纸、规范、图集及地方标准的要求进行施工，我班组保证按期保质完成所有施工内容，我班组愿做出以下郑重承诺：
1、工程质量：保证达到施工规范验收 合格 等级；若竣工验收未达到 合格 等级，自愿扣除该工程结算价的 2 %作为违约金。
2、工期：保证 2016年12月31日完成结构封顶。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 1‰ /天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。严格按照贵单位制定的节点工期进行施工，由于我方原因导致总工期延误超过15个日历天的（雨雪天及不可抗力条件下不能施工时工期顺延），贵方可单方解除合同并重新更换施工单位。
3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到《建筑施工安全检查标准》jgj-2016要求标准，每次进行的安全检查评定等级达到合格标准以上，及时配合并完成项目部下达的安全文明施工指令。
4、每栋楼安排一位班组长进行质量和安全检查，保证质量验收一次通过，若未能通过验收，罚款1000元，两次不能通过时我班组自动放弃在本项目部施工任务，已完成工作量按照合同价进行结算。
特此承诺
承诺班组：
2016年5月30日
施工进度承诺书
为确保川西北气矿邛崃作业区生产道路改造工程（k3+480至k5+550）工程施工工作能顺利按期完成，根据川西北矿《关于对外来施工队伍及物资供应商实行“两项承诺”制度的通知》，我单位郑重承诺：
1、2016年3月 1日到基层单位办理进场作业许可证及特种作业许可证，开始进场施工前准备。
2、2016年 3月 2 日我公司施工队进场施工。
3、于进场日期起 38个工作日内完成施工，承诺于2016年4月 8号前完成施工。 我单位相关人员均熟知本承诺书的内容，愿认真执行。如违反本承诺，愿承担一切相应的责任；未按时完成工程，按照合同约定承担相应的违约金。
本承诺书有效期限为：本次工程进场施工开始之日～工程竣工验收结束后三个月止，签字后生效。
承诺人亲笔签名：
承诺单位（章）：【工程时限完工承诺书】
2016年 月 日
施工进度承诺书
为确保利辛县光明路阜蒙河桥工程的质量和工期，现就本公司参加所投标的工程有关问题承诺如下：
1、我公司自愿缴纳投标保证金和信誉保证金70万元，同意招标文件规定的所有内容并按时参加开标会，否则建设单位可没收投标保证金、信誉保证金，我公司将承担因此给建设单位造成的损失。
2、如我公司中标，将按招标文件规定足额交纳履约保证金、信誉保证金 70 万元，保
证按中标工期竣工。在工程进度方面自愿按月接受建设单位的考核，如不能按我公司提供的施工进度计划进行施工，自愿接受建设单位的处罚，直至被解除合同，并承担因此给建设单位造成的损失。
3、保证该工程不转包、不非法分包。保证按投标文件的承诺配备项目经理、管理人员、技术人员、施工机械，接受建设单位、监理单位的考核、考勤, 并将项目经理的注册建造师证书及技术负责人、安全员、质检员、施工员、材料员等投标承诺人员的岗位证书交利辛县建筑市场管理部门留存，在工程项目竣工验收合格后，凭竣工验收证明书领回。如出现非法分包、转包、挂靠、出借资质等不良建筑市场行为，我公司愿意接受建设行政主管部门的依法处理。
4、如我公司中标，在施工过程中有违反工程质量、安全、合同等有关规定，我公司负责处理，费用自理。
投标单位(公章)： 法定代表人(签字)：
2016年 月 日
工程进度承诺书
为加快在建项目建设和已完工项目竣工验收，确保各项建设项目按时保质保量完成任务，明确落实项目责任人。各小组遵守以下承诺：
1、各组组长为第一责任人，全面负责完成本组项目施工阶段或竣工验收阶段的管理工作，组员按分工承担项目责任工作。
2、主要职责是：负责本组项目前期手续和图纸的盯办;负责本组项目工程量清单编制、控制价、招投标和合同签订的盯办工作;负责本组项目施工阶段和竣工验收阶段的管理;完成对已完工项目务竣工验收、结算和移交工作;对在建项目要按照合同约定，按计划高效推进;确保按照安全生产要求，顺利完成各项目工作。
3、各组必须于月日前，制定所负责项目工作进度时间表或工作计划表，报项目建设督导小组。以 年月日作为项目终止点，明确承诺对在建项目的进展程度，对已完工项目必须完成竣工验收、结算和移交工作。计划表、进度表审核通过后，未经批准，任何人不得擅自更改。
4、各小组由专人负责向项目督导组汇报项目进展，汇报时间定于每周五上午。各组严格履行本组职责，要分工明确。禁止出现玩忽职守、推诿扯皮、消极怠工的情况。小组负责人有权要求公司其他部门或单位对各小组相关工作给予配合。
5、小组根据各项目完成情况，由工程督导小组做出评价，根据《**奖惩管理办法》给予集体奖励和总经理特别奖励。未能按照计划时间结点完成项目工作，将按照项目完成程度(如完成小组项目总量的90%、80%、70%、60%)，对小组负责人给予停发绩效、降职、降薪、解除劳动关系处理，小组其他成员参照小组负责人情况进行处理。
6、请各小组尽职尽责履行本职工作，严格遵守上述承诺。本承诺自签字之日生效， 年 月 日后自动失效。各项目小组成员如无特别要求返回原工作部门。
7、此承诺接受新区管委会、**纪委、工程督导小组、企业员工及社会监督。
8、本承诺书一式二份。
单位(盖章)： 承诺小组：
总经理(签章)： 小组负责人(签字)：
年 月 日 年 月 日
工程进度保证承诺书
xx有限公司：
鉴于我项目部2016年施工进度稍有滞后的情况，我们有必要在此向贵司作出郑重承诺： 我项目部将会如期完成以下进度节点：
9、11号楼在2016年3月20日前完成21层底板。
10、12号楼在2016年3月20日前完成16层底板。
13、14号楼在2016年3月20日前完成14层底板。
为确保施工进度的顺利完成，项目部保证采取如下措施：
1、深入分析2016年施工情况，总结关键信息数据，对工人生产能力了然于心。在此基础上合理调配人力、物力、资金，确保计划目标的完成。
2、要确立每周例会制度，会议上，各管理人员对本周问题进行讨论，并提出有效解决方法。保证一问题一方法，确保生产顺利有序进行。各领导对会议上的问题给出建议，并对各管理人员的工作进行通报。对失职不作为的管理人员，将上报公司，按公司规定，给予严厉处罚或辞退处理。
3、针对场地施工特点，合理安排施工计划，进行分区并行施工，交叉施工，加快施工进度。【工程时限完工承诺书】
4、对班组责任承包与效益挂钩，充分调动工人的积极性和创造性。
5、加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返工。
6、正确处理工程进度与经济性的关系，必要时加大人、财、物的投入，确保工期目标的实现。
7、如若最后完成不了工期目标，愿意接受甲方的经济处罚。
8、在抢进度期间，班组老板一定要定点在现场。一天不在罚款2000元。
承诺方：xx项目部 2016年2月18日
第1 / 1页
工程质量进度承诺书
现1#、2#房木工施工情况如下：
1、1#、2#二次构件支模跟不上 ○
2、1#房六层结平支模人员少，浇捣砼需9天。 ○
3、质量安全按2016年3月24日发给各班组的巡查○单。
以上这样情况经项目部决定1#房从六层结平开始向上浇捣时间为7天。2#房浇捣时间为5天包括地下室二次构件与标准层，如不能按期完成，迟后一天罚款人民币1000元 常州大唐建设发展有限工司项目部
1#木工老板：
1#木工班组长：
第1 / 1页
施工竣工承诺书
致： 中铁二十四局集团轨道公司
感谢贵方给予我方在 工程共同合作的机会，现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明：本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。
1、我方承诺为保证工程前期正常施工，我方将准备足够的资金进场施工，不要求甲方支付未经业主结算的已完工程费用。
2、我方承诺进场后机械设备摆放整齐，材料堆放整洁，确保工地施工区、生活区环境卫生达标。
3、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行业主、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及贵方的各项规定，严格按招标文件执行：施工技术规范标准执行中华人民共和国和 市标准；验收标准按招标文件标准，执行中华人民共和国国家行业和 市行业标准。
4、我方承诺发生安全事故后立即用最快捷的方式向贵方报告，并组织全力救险，保护事故现场，做好记录和拍照，主动接受贵方及贵方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。
5、我方承诺组织合格的身体健康的具有相关资格证书，并有相关类似工作经验的工作人员投入到本项目工程的施工。
6、我方承诺将按时足额发放下属员工的农民工工资，并及时上报有关发生资料，如未做到，愿意接受贵方所采取的相应解决措施。
7、我方承诺将做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电线路等保护和防护工作，并将挖到的文物及物品交给贵方，我方承担相应的保护费用，此项费用已包含在劳务合同单价中。
8、我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由我方履行和承担责任。
9、我方承诺将负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。
10、我方承诺严格遵守与贵方签订的《建设工程劳务分包廉政责任协议》、《安全生产、文明施工协议》、《环境保护协议》、《治安、消防协议》。
11、我方承诺将按照贵方要求提供各类报表，完整的原始技术资料，配合贵方办理交工验收。
12、我方承诺在施工过程中，若被新闻媒体爆光，产生不良影响，我方将主动采取措施，消除不利影响并承担相应发生费用。贵方有权根据事件性质的严重性处于罚款。
13、我方承诺根据业主合同工期要求，因工程进度迟缓而业主要求抢工时，我方将确保有相应的人力、物力、机械和财力投入，使工程能按质按量竣工。
14、我方承诺已了解并熟悉施工现场状态和贵公司的项目经理部管理模式，并严格遵守。
15、我方承诺将严格服从贵方指令。
（公章）
年 月 日
工程施工服务承诺书范文一、关于对工程质量方面的承诺
保证该工程竣工验收工程质量达到国家现行《施工质量验收规范》合格标准。
二、关于对工期方面的承诺
根据建设单位提供的图纸和工程实情,结合我公司综合实力,我方承诺该工程工期为 日历天。
三、关于服务方面的承诺
1、工程交付使用后三天内组织第一次质量回访,指导工程设备的使用,维修与保养,及时了解和指导在使用上存在的不足;在使用六个月后进行第二次全面服务回访;一年后进行第三次质量回访,征询客户意见。
2、在交付使用一年内,施工单位在工地附近设立常年维修服务小组,随叫随到。凡属于施工单位造成的质量问题,均由施工单位负责包修包换,不留隐患。
3、我公司配备有专门的产品质量回访车,严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。
4、服务内容:
长期咨询优惠服务;对保修期满的工程,实行优质优价服务,工程结束,友谊长存,继续与用户保持联系,无偿提供工程咨询服务。
四、关于项目经理、管理人员方面的承诺
保证按中标的项目经理及投标文件中所列管理人员组织施工,并且做到项目经理、技术负责人亲临现场。
五、关于雨季、农忙季节、法定节假日的劳动力保证方面的承诺
保证在雨季、农忙季节、法宝节假日期间,采取有效措施做到劳动力充足,不影响正常施工。
六、关于与业主及监理单位配合方面的承诺
保证与业主监理单位积极配合,共同搞好该工程建设。
以上承诺的条件,愿签入施工合。
施工承诺书11061587温州泛海房地产开发有限公司
我方同意按以下条件承担瑶溪南片居住区e09地块建筑工程施工任务。
一、承包方式：
1、本工程实行施工总承包管理。
2、工程施工以施工图为准。
3、同意贵方自行分包项目：a、土建：外墙面干挂（外墙其他装饰材料）、外墙真石漆、外墙保温、电梯前室与公共走廊装饰、铝合金门窗、外墙百叶；b、安装：智能化、煤气管道、有线电视、电话、电信、网络、电梯；变配电、消防工程c、附属和园林绿化工程。
4、同意贵方提供设备材料：a、土建：进户门、防火门；b、安装：配电箱（柜）、发电机、水泵、风机、通风设备、人防设备、不锈钢管及配件等。
5、所有贵方自行分包项目同意纳入我方总包管理，统一验收、有关土建部分工程款经我司支付。
二、质量：
1、合格（一次性验收合格）、观感质量“优”、达到市级标化工地。 2、争创优质工程，取得优质工程奖项，不要求贵方奖励。
三、工期：
总工期720日历天，其中±0.00以下完成工期 210 日历天，全部结构结顶工期 420 日历天。预验收合格工期 690 日历天，之后30天内清理退场、资料移交清楚。
四、造价确定：
1、同意本工程计价依据《2016年浙江省建筑工程预算定额》以及2016年11月前发布的与03定额配套的相关规定。
3、钢材、水泥、商品砼、电线电缆、镀锌钢管实行按动态管理；动态管理分三阶段，±0.00以下、主体结构、装修及安装（按施工计划工期事先确定）。材料价格按温州市信息价。动态管理在竣工结算时计算，差价部分只计税金，不下浮。
4、施工中如遇工程障碍物或图纸变更增减项目，工程造价也参照上述原则，并按承诺书第九条下浮。
5、地下室土方包括挖、运、清、消纳、湿土排水等所有费用按50元/立方米计，挖土基坑工作面按定额标准1000﹍计算、不放坡。钻孔桩泥浆（按成孔数量、不计充盈系数）外运消纳按50元/立方米计，该部分工程造价不取费不下浮。
6、工程地方关系由我方自行协调解决，确保工程顺利进行。
7、我方同意按“+0.5、-1”原则作为开标确认工程造价的办法（详见附件）。
五、工程款支付：
1、我方同意在±0.00以下施工阶段，在桩基完成工程量2000万元之后，按月支付，次月10日前支付前月25日止已经完成工程量的50%工程款。±0.00全部完成之后再支付至±0.00以下部分工程款的80%，（同时我司支付质量保证金2000万元）。
2、上部工程款支付：按月支付，次月10日前支付前月25日止已经完成工程量的80%工程款。
3、工程竣工验收后支付已经完成工程量的10%，办理完决算后（竣工备案完成后）按决算金额支付到97%工程款，余款3%作为质量保修金。
4、保修金返还：保修期满1年后返还保修金的50%，保修期满2年后返还保修金的50%，保修期和保修责任，按国家有关规定。保修金不计息。 六、工期、质量保证金：
1、我方向贵方交付工期、质量保证金总额：总造价暂定5.0亿元，保证金3000万元，施工意向书签订后即支付1000万元，另2000万元在±0.00施工过程中支付（见五-1条）。办理施工许可证时需交纳的安全措施费等，由我司负责交纳和退还。工程中间验收合格后返还该款的50%；预验收整改合格后，工程资料经质监站、消防支队、档案馆等部门检查合格，扣除按约定应扣部分，退还余款。保证金不计息。
2、我方同意保证金处罚：
在±0.00以下部分，按期完成，建设单位奖励200万元，每提前一天，再奖励10万元；不能按期完成，贵司可罚我司200万元，每拖延一天，再罚款10万元；
结构施工结顶，全部结顶时间按期完成，建设单位奖励100万元，每提前一天，再奖励5万元；不能按期完成，贵司可罚我司100万元，每拖延一天，再罚款5万元；
3、总工期提前我方不要求奖励。总工期每拖延一天，贵司可罚我司2万元。
七、对贵方分包与提供材料的配合费要求：
1、甲方自行分包的项目或提供的材料、设备，在同等条件下，优先选择我
司施工和采购；对于甲方分包的土建部分，工程款经我司支付，发票由我司开具，税金、规费按规定由甲方负责，我司收取总包管理配合费3%，（其中铝合金门窗造价按600元/平方米、干挂花岗岩按1000元/平方米包干计算）；安装工程和设备，我司收取总包管理配合费1%，（其中电梯按5000元/台计取总包管理配合费）
总包管理配合费用包括分包项目总包管理费、现场设施配合费（设备租赁费、脚手架租赁费、满足外墙、电梯施工所需的脚手架搭拆费用、塔吊及升降机配合费）、水电损耗费、必要的修补用的建材（水泥、石子、砂等）消耗、必要的仓库与工人住宿等所有费用。
2、在收取上述费用后，我方不再向贵方和分包单位收取任何费用，如若发生违约情况，同意按实际收取费用的两倍支付违约金给贵方。若我司没有全力配合分包单位施工，由贵司给予处罚。总包管理配合费在竣工结算时计算、支付。
八、地下室支护工程
按我司提供的图纸施工，按同等下浮率下浮，按同样计算程序计算。
九、我方考虑了所有风险因素，按总价下浮承接贵方工程：工程总价下浮率 %。
十、信誉承诺：该项建筑工程将由我司及项目负责人本人直接承担施工任务，不得转包。如有违反，立即无条件改正，并愿意将所有保证金作为对贵方的赔偿。
承诺方公章：
法定代表人：
项目负责人：
时间：
施工承诺书杭州萧宏建设集团有限公司： 编号：
兹有 的建设项目 工程（以下简称工程）参加投标，现已中标，本人愿意接受该工程施工任务，并享有项目管理和协议规定的经济支配权、人事管理权等，自愿签订建设工程中标后施工承诺书，特承诺如下：
一、在该工程施工期间引起的人工工资、材料款、委外工程（规定范围内）购置和租赁机械设备等的欠款和借贷均由我本人承担及支付。
二、无论何种原因而引起工程亏损等均由我本人承担及支付。
三、在施工过程中，接到上级通报批评增加集团公司管理费1%，上网通报批评增加集团公司管理费10%，直接接到业主或当地行政主管部门等的电话通报批评增加集团公司管理费0.5%。集团公司大检查时，提出整改在限期内仍未整改的，则增加施工管理费1%，以上均按每次计算。
四、该工程所需的工作人员由本人直接雇佣，其与杭州萧宏建设集团有限公司（以下简称萧宏建设集团）不存在任何关系，工作人员上、下班发生交通事故和施工过程中的劳动纠纷和人身安全伤亡事故，均由本人负责处理并承担支付与此相关的所有费用。
五、在施工过程中，以工程项目部和个人名义所签订的合同或协议或口头约定等发生的纠纷和一切债权债务均由本人负责处理并承担支付与此相关的所有费用。
六、因该工程被有关部门处罚的，由本人负责处理并承担支付与此相关的所有费用。
七、由该工程项目部公章和技术专用章的使用而引起的一切经济和法律责任均由本人承担。
八、该工程项目经理、技术负责人和项目班子人员以及规定岗位人员无法按招标文件到位，所产生的后果由我本人独立承担一切经济和法律责任（包括但不限于罚没履约保证金等）。
九、因工程项目给萧宏建设集团造成的各种损失，由本人承担一切经济和法律责任。
十、本承诺与“建设工程施工合同承包协议”经双方签字盖章后生效，具有同等的法律效力。 十一、因工程发生的其他任何债权债务纠纷，均由本人出面解决，并承担一切责任。
十二、如工程质量、进度、安全、项目班子等出现严重问题，被有关部门清退，本人承诺无条件撤场，并罚没履约保证金，并承担因撤场而造成的一切经济损失。
十三、对工程款实行专款专用，不移作它用，如经发现挪用资金，萧宏建设集团有权暂停支付工程款，由此引起的一切经济损失由本人承担。
十四、本承诺书众所指的本人均包括本人家庭所有成员在内。本人的本次工程投标及承包是本人家庭的共同经营活动，其由此而产生的所有债务由本人家庭共同承担，由于本人行为给萧宏建设集团造成的损失大于工程履约保证金数目，本人家庭现有财产仍不足以赔偿的，本人家庭所有成员仍负有继续连带赔偿责任。
十五、本承诺书没有做出具体承诺的，参照《投标前承诺书》规定执行。
十六、本人放弃对于萧宏建设集团采取的本承诺书规定的一切措施提出异议的权利及诉讼权利。 十七、因以上承诺引起的所有经济纠纷在滨江区人民法院起诉。
承诺地址：杭州市滨江区长河街道滨盛路1777号 承诺人: (签名)
承诺人身份证号：
附：承诺人身份证复印件
担保人（或单位）：以上各项承诺条款均由我或我单位担保一切责任。 （签名或盖章） 附：担保单位营业执照资质证书复印件或担保人身份证复印件
时间： 年 月 日
施工质量承诺书田东县建筑工程质量监督站：
我公司依法中标承揽的中油田东基地旧生活区职工集资楼9#、10#楼，为保证工程施工质量，特作如下承诺：
1. 依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，不转包或着违法分包工程。
2. 建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。依法将建筑工程分包给其他单位，对其分包工程的质量承担连带责任。
3. 按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。
4. 按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不合格的，不使用。
5. 建立健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
6. 对涉及结构安全的试块、试件及有关资料，在建设单位或工程监理单位见证下现场取样。并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。
7. 建立健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或
者考核不合格充的人员，不上岗作业。
8. 依法履行建筑工程质量保修义务。
施工单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
日 期：2016年12月5日
工程施工完工的承诺书
1、质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求,认真组织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,创精品工程,确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001),否则我公司愿承担相应的责任。
2、工期保证:根据该工程的具体情况,编制详细的施工组织设计和进度计划,采用先进的施工方法和工艺。做到人员上够,工作面开足,农忙季节和冬雨季不停工,确保xx日历天内交工。
3、安全文明施工:按照安全文明工地标准施工,并按照《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查,减少施工噪音和环境污染,确保不发生重大安全事故,创安全文明达标工地。
4、保修期:本工程保修期按国家有关规定执行#url#。保修期内,我公司将免费承担一切维修义务;保修期外,我公司对施工过程中发生的费用只计取材料费。保修期内外,我公司若接到建设单位的通知,保证随叫随到。工程竣工后,项目部将留设专人现场办公半年,成立保修小组,具体负责维修、保修工作。
5、回访:工程交付使用后,我公司将派专人定期到建设单位进行回访。在使用过程中接到建设单位人员通知后,我们保证随叫随到。
6、垫资:工程施工过程中,如果建设单位资金暂不到位,我方承诺连续施工一个月不停工。
7、我公司将积极协助贵方进行投资控制,提出合理化建议,优化工程设计方案,科学编制施工方案和施工作业指导书,减少定额外消耗,以帮助业主达到投资与效益的最佳结合点。
8、我公司完全同意招标文件其他实质性内容的规定。
投 标人(盖章)
法定代表人或授权代表(签章)
2016年3月30日
工程施工承诺书我单位有幸参加（工程名称）工程投标，特作如下承诺：
1、工程质量：若我单位中标，将确保工程质量达到工程标准。如不能达到工程标准按工程总造价的予以处罚。
2、工期目标：若我单位中标，将确保该工程在天内完工。如未能按时完工，每滞后一天愿承担人民币元的罚款，直至工程总造价的为止。
3、质量服务：从竣工验收之日起，我单位将按合同相关条款要求对该工程进行质量跟踪服务，若工程有施工质量问题，我单位愿无条件返修。
4、文明施工：我单位承诺在施工过程中，按照施工规范的要求进行文明施工，保证该工程文明施工达到合格标准，力争该工程成为环保优质工程。工程竣工后施工现场环境无污染。
5、安全生产：若我单位中标，将确保安全施工，不使用竹木脚手架。保证本项工程施工安全生产达到合格标准，保证本项工程施工无人员死亡安全责任事故。
6、工程协调：若我单位中标，我单位承诺在指挥部的领导下，与各施工单位沟通配合，同当地居（村）民保持友好关系。
7、民工工资：若我单位中标，我单位承诺将确保民工工资按时支付。
8、行业管理：若我单位中标，我单位承诺自觉遵守行业管理。
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期： 年 月 日
工程施工投标承诺书致招标人: xx市土地投资开发中心
为了确保本工程招标投标工作顺利进行,同时保证优质高效、文明施工,我方将严格执行建设工程管理的法律法规,并完全接受工程编号为xx的xx工程招标文件所有内容,为此作出如下承诺:
1、根据企业自身情况,理性报价,不会以低于成本的报价竞标,投标总报价xx万元,其中安全文明措施费 万元(包括:临时设施费xx万元,文明措施费xx万元,安全措施费xx万元。),否则,我方愿意承担任何风险。(投标人填写)
2、投标担保的凭证原件(□投标保函 □年度投标保证金凭证)与投标书同时递交,担保金额为xx 万元(大写)。(投标人填写)
3、一旦我方中标,将保证在收到中标通知书后xx日内,与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同,否则,视为我方
本文来源：http://www.gbppp.com/jy/377831/
推荐访问:工程完工服务承诺书 工程完工承诺书