【www.gbppp.com--合同范本】
合同编号:
中国建筑技术集团有限公司
建设工程施工劳务分包合同
发包人:
承包人:
第一部分 协议书
劳务作业发包人: (以下简称发包人)
劳务作业承包人: (以下简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于工程建设单位或工程总承包单位(以下简称“建
设单位”)与劳务作业发包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下简称
“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、 承包人资质情况:
(1)资质证书号码:
(2)发证机关:
(3)资质专业及等级:
(4)复审时间及有效期:
2、 工程名称:
3、 分包合同内容:
(1)本合同分包范围:
(注:分包范围决定着劳务承包人的作业范围,建议根据工程实际情况,对本条进行
详细、具体的约定,避免因分包范围约定不明而引发争议)
(2)本合同劳务作业内容: (注:根据《建筑业劳务分包企业资质标准》,劳务作业分为木工、砌筑、抹灰、石
制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等十三种作
业内容,建议在本条将劳务分包人提供的作业内容按上述分类约定明确。)
4、 工程地点:
建筑面积:
5、 合同价款总额 元(人民币),
大写 元。
(注:根据《建筑业劳务分包企业资质标准》,劳务分包企业所承担的劳务分包作业内容,单项业务合同总额不得超过企业注册资本金的5倍,因此,建议在合同签订时核实劳务承包人的注册资本金。)
6、 分包工作期限
开工日期: 年 月 日(具体以发包人下达开工指令的日期为准) 竣工日期: 年 月 日
总日历天数为: 天
7、 劳务作业人数: 人。
(注:劳务作业人数应当约定为承包人为该劳务分包作业内容提供劳务作业的总人数。)
8、 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书(如有);
(3)投标书及其附件(如有);
(4)专用条款;
(5)通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸及工程量清单;
(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
(注:根据《北京市建设工程施工分包招标投标管理办法》规定,劳务作业分包施工单项合同估算价在50万元人民币以上的应当进行招标。否则,按照《招标投标法》规定,将承担合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款。)
9、 合同生效:
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
发包人: (合同专用章 ) 承包人: (合同专用章 )
地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:
联系电话: 联系电话:
第二部分 通用条款
10、 总(分)包合同
本合同签订时,承包人已充分了解并承诺遵守总(分)包合同中涉及本合同劳务分包部分的内容。劳务作业过程中,承包人如需了解总(分)包合同中涉及承包人的相关内容时,可向发包人提出。
11、 发包人权利和义务
11.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向建设单位负责。
11.2 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
11.3 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
11.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
11.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、 地 址: 委托代理人:
安全设施保证施工需要。
11.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。
11.7 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。
11.8 检查承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 11.9 承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
11.10 负责办理本合同所涉及的备案手续。
12、 承包人权利和义务
12.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责,组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
12.2 按照相关法律法规的要求,承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同,按时足额支付劳动者工资。并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、人员变动情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其他用工行为。
12.3 按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后实施。
12.4 按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,落实安全措施,确保施工安全,承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
12.5 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
12.6 自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
12.7 按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
12.8 每月5日前提交上月报表、已完工程完整的原始技术经济资料,配合发包人办
班组承包协议
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
为加快工程进度,提高工程质量,加强核算管理,进一部完善和落实内部承包责任制,
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:
1、工程概况及分包工作内容
工程名称:
工程地点:
分包工作内容: 分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程,具体见本协议补充条款。
2、工作期限
计划开始工作日期: 。
计划结束工作日期: 。
3、质量标准
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建
筑工程质量评定标准》,本工程必须达到结构“ 杯”(金杯)。
4、施工资料
甲方应在工作开工 天前,向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料 套。
5、甲方义务
5.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项
工作。
5.2除非本协议另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:乙方承担
保护责任;
(2)向乙方提供下列生产、生活临时设施: 宿舍、食堂、办公室、厕所,其交验要求
与保护责任为:乙方承担保护及清洁责任。
5.3制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全
生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
5.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、进行图纸会审,统一安排技术档案资料
的收集整理及交工验收。
5.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施
工场地。
5.6按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安
全设施保证施工需要。
5.7负责与总包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
6、乙方义务
6.1对本协议范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工
作,确保有效的施工人员;未经甲方授权或允许,不得擅自与总包人及有关部门建立工作联
系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
6.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工
期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,并完成上述阶段、时
段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。
6.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,
确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执
行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承
担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种
罚款。
6.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保
管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。
6.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的
管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
6.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。
6.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因
乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
6.9乙方须无条件执行甲方安排的在乙方承包范围内的所有施工任务,服从甲方工程师
的指令,不得以任何理由拒绝,否则将视乙方违约,甲方有权从乙方结算款中扣除5%的违
约金。
6.10除另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责;乙方应承担并履行总包合
同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
7、安全施工与检查
7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接
受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方
应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。由于乙方安全措施不力
造成事故的责任和因此而发生的一切费用,由乙方承担。
7.2乙方须服从甲方管理,严格执行北京市《文明、安全施工管理暂行规定》,确保“北
京市安全、文明工地”。
8、工伤事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,并由甲方按有关规定上报有关部
门同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。按有关规定,甲乙双方应分清责任,由
事故责任方承担相应的责任。对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
9、保险
9.1甲方负责为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。
9.2乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险,其费用自理。乙方自
行投保的范围(内容)为:按相关规定办理。
9.3保险事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
10、材料、设备供应
10.1乙方应在接到图纸后 5 天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认
后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时
交付;如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。
10.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、机械、设备。因保管不善发生丢失、
损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11、劳务报酬
11.1地下部分:单价为: 元/立方米(按乙方完成工作量计算)。
11.2地上部分: 。
乙方自负盈亏,独立核算,不论各项费用市场价格如何发生变化,以上单价结算时均不
调整。
12、工时及工程量的确认
12.1 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由乙方每日将提供劳务人数报甲方,由甲方
确认。
12.2采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方按月(或旬、日)将完成的工程量报
甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程
量,甲方不予计量。
13、变更
13.1施工中如发生对原工作内容进行变更,乙方必须按照变更通知及有关要求,快速
进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减协议中约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
13.2 因变更导致劳务报酬的变化由双方根据具体情况商量签证事宜。
13.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方自身原因导致的工程变更,乙方
无权要求追加劳务报酬; 因乙方擅自变更设计而发生的一切费用和由此导致的甲方损失均
由乙方全额承担。
14、施工配合、验收
14.1甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方必须按甲方的指令予以配
合。
14.2乙方确保所完成工程的质量应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲
方提交完工报告,通知甲方验收;隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量
不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
15、劳务报酬最终支付
详见本协议补充条款。
16、违约
16.1若因乙方原因不能按期完成地下室结构施工的,每延期一天,应向甲方支付3000
元的违约金;若因乙方原因不能按期主体结构封顶的,每延期一天,应向甲方支付8000元
的违约金。
16.2 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,乙方应向甲方支付结算值的10%违
约金。
16.3 乙方不履行或不按约定履行协议义务时,应向甲方支付违约金 20000 元,乙方尚
应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
16.4 如甲方未按照本协议履行责任, 乙方应予以提醒, 甲方应在乙方提醒后7日内履
行责任或给予解释。否则, 甲方应给予乙方合理的补偿。
16.5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍
应继续履行协议。
17、争议
17.1双方在履行协议时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方
不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 2 种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向北京仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
17.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行协议,保持工作连续,保护
好已完工作成果:
(1)单方违约导致协议的确已无法履行,双方协商终止协议;
(2)调解要求停止协议工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止协议工作;
(4)法院要求停止协议工作。
18、禁止转包或再分包【劳务承包合同范本】
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将无条件接受甲方
的经济处罚并依法承担一切责任。
19、不可抗力
19.1本协议中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
19.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅
速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工
作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和
损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目
经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复
费用的正式报告和有关资料。
19.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用
于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;
(2)双方的人员伤亡各自负责,并承担相应费用;【劳务承包合同范本】
(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担;
(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担;
(5)延误的工作时间相应顺延。
20、文物和地下障碍物
20.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值
的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理,甲方项目经
理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求采取
妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相
应责任。
20.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知甲
方项目经理,同时提出处置方案,甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出
修正方案,所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。
2l、协议解除
21.1如在乙方没有完全履行本协议义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本
协议, 乙方接到通知后尽快撤离现场。
21.2如因不可抗力致使本协议无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建
或缓建,致使协议无法履行的,双方可以解除协议。
21.3协议解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按
甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。
22、协议终止
双方履行完协议全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并
经有关部门验收合格后,本协议即告终止。
23、协议份数
本协议一式肆份,双方各执贰份, 具有同等效力。本协议自双方签字之日起生效, 至协
议款履行结束后失效。
24、补充条款
24.1协议单价包括的范围及内容
24.1.1工程中所有混凝土的搅拌、浇筑、落手清、养护、成品半成品保护、蜂窝麻面
及剔凿后表面的清理、修复等涉及混凝土的所有工作;后浇带、膨胀带及施工缝的留置和处
理;工程用料、机械设备、周转材料的搬运、领、退、安全防护、周转材料的维修、保养;
施工范围内的建筑垃圾等场区清理,直至主体工程验收的全部工作,为完成承包范围内工作
所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工、窝工、停工、工期顺延、降效、
等所增加的全部费用;上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱、搅拌机、磨光机、空
压机、污水(潜水)泵、砼振捣棒、平板震动器等,若交由乙方使用,乙方应妥善使用和保
管、维修,若因乙方原因损坏的,由乙方负责赔偿。
24.1.2本工程采用商品砼,少数体积量不大的构件采用现场搅拌。包括砼的阶段用量计
划,每次砼浇筑计划,现场砼的搅拌、运输、浇筑、振捣、泵管拆移及清洗;搭拆临时马道、
安放留槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检查垫块;砼的抹平、收面、遮盖、保温、养护,
以及测温、配合做砼试验等全部操作过程(试验费用由甲方承担)。
24.1.3 施工区域内、生活区及现场指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运(场内)、
材料码放,包括政府部门、甲方公司各部门及发包人检查时临时性的卫生清扫。雨季楼内积
水的清扫。上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱等,若交由乙方使用,乙方应妥善
使用和保管、维修,若因乙方原因损坏的,由乙方负责赔偿
24.1.4乙方后勤保障、宿舍的整理、日常卫生清理工作。乙方宿舍床单统、被罩、枕
巾统一,作业人员须服装、安全帽、安全带统一。甲方一并采购,其费用由乙方承担,在结
算中扣除。
24.1.5需配置足够的测量工做好测量工作;每台塔吊配置一至二名信号指挥工(需持
证上岗)负责吊运指挥工作。
24.1.6由于施工场地限制或迎接检查要求,施工中如要迁移生产、生活临设人工费由
乙方负责。
24.1.7创建“北京市安全、文明工地”所做施工内容的人工费。
24.1.8乙方视现场实际情况派若干现场巡守人员负责协助甲方现场的保安工作,负责
现场材料及机械的看管工作。
24.2质量要求
工程 合同段建设工程施工
劳务分包合同
合同编号:
甲方:
乙方:
二○一 年 月 日
甲方代理人: 乙方代理人:
建设工程施工劳务分包合同
工程承包人: (以下简称甲方)
劳务分包人: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用
的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、乙方资质情况
资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级:
二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 复审时间及有效期:
1.工程名称:
3.工程范围及内容: 。详见《工
程量清单》,乙方按照甲方的招标文件、图纸和有关附件的要求,
承担清单内所有项目的施工、建成、修正缺陷和保修。
4.其他: 。
三、合同的组成部分
1.本合同执行过程中甲、乙双方签订的补充协议书(多次补
充的,以日期最近为先);
2.在合同签订前、后,乙方对甲方所作承诺并为甲方所接受
的(可以是全部内容接受,也可以是部分内容接受);
3.本《劳务分包合同》;
4.施工技术规范;
甲方代理人: 乙方代理人: 2.工程地点:
5.施工设计图(若有变更,以变更后的为准,具体以甲方书
面签发的为准);
6.工程量清单说明及工程量清单;
7.会议纪要及甲方签发的通知。
上述文件均为双方在本项目管理中的约束性文件。上述文件
互相补充,除技术标准以技术规范与图纸中标准较高者为准,若
有不明确或不一致之处,以上述次序在先者为准。
四、劳务分包工作期限
1.合同施工工期自 年 月 日至 年 月 日,共
计 日历天,具体阶段性工作完成时间以业主和甲方要求
的阶段性目标为准。
2.本合同工程质量缺陷责任期按照业主与甲方合同规定期
限为准,自全线工程交工验收且颁发工程移交证书之日起计算。
五、劳务报酬
1.合同范围内的工序项目,采取综合单价包干。
2.经双方确认的合同工序单价:见附表一
3.合同工序单价包含为实施该工序所有子项目并缺陷修补
中所需的一切劳务(包括劳务管理、劳务社会保障)、辅助材料
(根据承包项目修改)、机械、质检(自检)、安装、施工管理及措施、保险、临时工程费、人员机械设备调遣费、利润、施工结束后现
场清理和其他应支付的费用,以及明示和隐藏的子目等所有相关
费用,并已得到双方确认的合同价格。
4.甲乙双方已经充分考虑到了市场物价指数等因素的影响,
在本合同执行期间内综合单价不变,任何一方不得以政策、市场
等因素发生变化致使劳务费、料具费用的增加或减少而提出调整
单价。
六、双方管理机构
甲方代理人: 乙方代理人:
1.甲方
1.1甲方成立现场管理机构,即 工程项目
经理部,受托对本工程施工进行组织、管理、验收及结算等,其
主要成员如下:
项目总工程师: 现场技术负责人:
合约负责人: 质检工程师: 以上人员为甲方授权的在与乙方在本合同执行中有权签字
人员,其他人员的签认事项未经上述人员在签认后 3天内确认
为无效。
1.2甲方项目经理在授权范围内代表甲方行使甲方合同权
利,负责处理对乙方项目施工具体事务。
1.3甲方项目经理在授权范围内代表甲方执行合同,督促乙
方全面履行合同。
2.乙方
2.1乙方应指定代理人,并向甲方提交法人委托书或任命书。
乙方的授权委托书或任命书,必须明确授权该代理人有权合法地
代表乙方依法行使本合同权利、履行本合同义务。
2.2乙方指派的驻施工现场管理机构:
委托代理人:
姓名 职务 技术职称
技术负责人
施工安全负责人
乙方授权的人员按照具体授权事项可以在甲方处办理有关
业务事项,未经授权的,甲方可以拒绝办理。
甲方代理人: 乙方代理人: 项目经理:
2.3乙方代理人所做出的认同和承诺即视为乙方的认同和承诺。乙方对乙方代理人的工作行为向甲方承担法律责任,乙方的书面要求、请求和通知由乙方代理人签字并加盖公章,经甲方现场代表签收后方可生效。
2.4乙方必须按甲方批准的施工组织设计和甲方依据《合同》及施工情况发出的指令及要求组织施工。乙方违背甲方指令、通知等文件或不执行甲方指令和通知等文件的,视为违约,每次违约应支付甲方违约金 元,并承担由此造成的工程损失和工期延误责任。
2.5乙方指派的代理人为乙方本项目负责人,必须常驻工地组织施工,确保工程进度,保证施工任务按期完成。如未经甲方许可离开现场,乙方应向甲方支付违约金每天3000元,直至乙方代理人回到现场指挥施工。
2.6甲方如认为乙方代理人的工作行为可能影响或已实际影响合同的正常履行,甲方有权要求乙方另行委派代理人,乙方必须即时另行委派,否则,乙方应承担违约金 元;如乙方两次拒绝更换,甲方有权解除合同,清退乙方出场,另行指派承包队伍施工,已完工程部分不予计价。
2.7乙方须向甲方出具代理人授权委托书,并提供代理人身份证复印件,复印件上须有代理人本人签字,同时加盖乙方公章确认。
七、工期和进度
1.乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目,按期开工,合理组织施工。在施工过程中,还应按甲方提出的阶段性目标组织实施。
2.乙方不得延误工期。工期逾期每日承担违约金 元。
3.暂停施工
甲方代理人: 乙方代理人:
劳务承包协议书
甲方: 身份证号:
本文来源:http://www.gbppp.com/fw/442148/
推荐访问:劳务承包合同协议书 施工劳务承包合同